Оспаривание одностороннего отказа Заказчика от исполнения государственного контракта

В рамках исполнения государственного контракта наш клиент осуществлял строительство дорог в Республике Крым. Заказчик (Служба автомобильных дорого Республики Крым) отказался от исполнения контракта, поскольку подрядчиком был нарушен срок окончания работ. Мы обратились в суд.

Наша защита строилась на том, что мы не отрицали факт нарушения срока окончания работ, однако обращали внимание суда на то, что срок был нарушен ввиду неблагоприятных погодных условий. Согласно справкам выданным метеослужбой Республики Крым с 11.10.2017г. по 31.12.2017г. зафиксировано ежедневное выпадение осадков.Согласно строительным нормам, укладка асфальта может производится только в сухую погоду при температуре воздуха не ниже +10 градусов.

Арбитражный суд Республики Крым признал недействительным односторонний отказ Заказчика от исполнения контракта, указав при этом, что Заказчик не мог не знать, что погодные условия в Крыму, в осенний период, не позволяют выполнять работы по укладке асфальта (Дело № А83-7916/2018).